16-04-2017
Город проведения закупки/тендера: Пятигорск
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции системы электроснабжения (инв. № 04-003614) здания АО «СО ЕЭС» по адресу г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 26 в части реконструкции РУ-0,4 кВ (#27650974)
Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Ставропольский крайГород проведения закупки/тендера: Пятигорск
Полная информация по тендеру закрыта
Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
Лот № 1. Право заключения договора на выполнение работ по реконструкции системы электроснабжения (инв. № 04-003614) здания АО «СО ЕЭС» по адресу г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 26 в части реконструкции РУ-0,4 кВ (АО «СО ЕЭС»)
| Категории классификатора: |
3222521 Оборудование вспомогательное для обслуживания средств связи |
||
| Дата публикации: | 14.04.2017 14:16 | ||
| Сроки поставки: |
22.06.2017 - 30.06.2018 Сроки выполнения Работ: дата начала выполнения Работ – дата заключения Договора Сторонами; дата окончания выполнения Работ – не позднее 30.06.2018. (Участник вправе предложить иной, более короткий срок окончания выполнения Работ). |
||
| Почтовый адрес заказчика: | г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3 | ||
| Местонахождение заказчика: | 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3 | ||
| Контактное лицо: | Ноздрина Тамара Константиновна, тел.+7 (495) 627-94-13, ntk@so-ups.ru | ||
| Конкурсная комиссия: | Центральная закупочная комиссия АО «СО ЕЭС», созданная приказом ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372 | ||
| Требования к участникам: |
Участником конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – субъекты малого и среднего предпринимательства. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники
конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям: а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора; б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи Конкурсной заявки; г) предоставление сведений, предусмотренных п. 5.1.4. Конкурсной документации; д) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; е) отсутствие у Участника конкурса - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; ж) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса - юридического лица; з) Участник конкурса является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». |
||
| Комплект конкурсной документации: | Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo» | ||
| Конкурсная документация: | |||
| Порядок предоставления конкурсной документации: | Конкурсная документация предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте системы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения закупки. | ||
| Обеспечение конкурсных заявок, кроме банковских гарантий: |
Обязательства Участника, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что
составляет 308 734 (Триста восемь тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 67 копеек. Участник вместо соглашения о неустойке вправе предоставить по своему выбору иное обеспечение исполнения обязательств, связанных с подачей Конкурсной заявки: внести денежное обеспечение на расчетный счет Организатора конкурса или предоставить Организатору конкурса банковскую гарантию на условиях, предусмотренных разделом 7 Конкурсной документации. Любое обеспечение Конкурсной заявки представляется Участником в размере 2 (Двух) % от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет 308 734 (Триста восемь тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 67 копеек. |
||
| Конкурсные заявки: |
Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях. |
||
| При выборе победителя учитывается: | Цена без НДС | ||
| Место вскрытия конвертов: | Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). | ||
| Дата окончания подачи заявок: | Вскрытие конвертов с заявками состоится 11.05.2017 в 09:00 по московскому времени. | ||
| Дата рассмотрения заявок: | 24.05.2017 09:00 | ||
| Место рассмотрения заявок: | г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2 | ||
| Дата и время подведения итогов: | 24.05.2017 09:00 | ||
| Место подведения итогов: | г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2 | ||
| Критерии выбора победителя и сроки заключения договора: |
Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и
сопоставления конкурсных заявок присвоен первый номер. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня размещения результатов торгов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», но не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подведения итогов конкурса. |
||
| Лимитная (начальная) цена закупки: | Лот № 1. 15 436 733,71 руб. (цена без НДС) | ||
| Переторжка: | Организатор конкурса имеет право воспользоваться правом на проведение переторжки. | ||
|
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется
организатором самостоятельно
:
|
Да | ||
|
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства
Организатором проводится процедура, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Проверка на соответствие критериям отнесения к субъектам малого и
среднего предпринимательства осуществляется организатором самостоятельно
:
|
Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | ||
| Дополнительная информация по тендеру о конкурсе: | Условия оплаты: в соответствии с проектом Договора (раздел 4 Конкурсной документации). | ||
| Адрес места поставки товара, проведения работ или оказания услуг: | Россия, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 26 | ||
| Программа закупок: | Заявка № 6554959 | ||
| Выгрузка на ОС: |
|
||
| Дата последнего редактирования: | 13.04.2017 09:08 | ||
| Информация о подписи: | Подписано ЭП | ||
|
Участие в процедуре
Требования к участию: Авторизуйтесь в системе |
АО «Центр развития экономики» © 2002—2017
Электронная торговая площадка B2B-Center
+7 (343) 295-6-669
3-я Рыбинская улица, дом 18, строение 22,
БЦ «Буревестник», Москва, Россия, 107113
Посмотреть на карте
БЦ «Буревестник», Москва, Россия, 107113
Банковские реквизиты
- Электронная подпись
- Пресс-центр
- О компании
- Контакты
- Партнерам
- О системе
- Каталог товаров и услуг
- Портал «Торг уместен»
- Торговые площадки
- Карьера
- Инструкции и регламенты
- Энциклопедия закупок
Приложение «Мои торги»
Блог
Источник
Источник тендера:
только для подписчиков »
Другие тендеры за этот временной период
Расходомеры«Адсорбент хлороводорода для установки изомеризации ПГИ/ДИГ-280»
НП-2017-10 Проведение специальной оценки условий труда для Филиала ООО «РН-Снабжение-Нефтеюганск» в г. Пыть-Ях
Право заключения Договора на выполнение работ согласно техническому заданию по объекту: «Система учета РРЭ. Установка приборов учета класс напряжения 0,22-0,4кВ для нужд филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» с включением в систему...
Право заключения договора на выполнение работ по реконструкции РП-82 Нагорного РЭС ПО "ЦЭС" для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Нижновэнерго».
Право заключения договора на выполнение работ по объекту: «ПС Левобережная. Замена МВ 35-110кВ на вакуумные и элегазовые выключатели. 3 выключателя (ВЛ Городецкая, Бриляковская -1, 2)» для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Нижновэнерго».
